寿光市学府东郡幼儿教育科研基地消防工程
招 标 文 件
发 包 人：潍坊市学府房地产开发有限公司
日 期：二〇一七年 月 日
目 录
第一章 招标说明
第二章 投标人须知
第三章 评标办法
第四章 评标计分方法
第五章 承包人义务
第六章 工程量清单及报价说明
第七章 图纸
第八章 技术标准和要求及其他说明
第九章 投标文件格式
第十章 附表-分部分项工程量清单
第一章 招标说明
根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件。经研究决定，对寿光市学府东郡幼儿教育科研基地消防工程通过公开招标方式确定施工单位。现对本次招标作如下有关说明：
一、项目概况：
寿光市学府东郡幼儿教育科研基地消防工程项目，建筑面积约6952平方米，施工内容包括消火栓系统、自动喷淋系统、自动报警系统、应急照明等，具体详见图纸及招标文件有关说明。
二、投标人资格要求：
投标人必须具有消防设施工程专业承包贰级及以上资质；
三、计划工期及标段划分
1. 工期：自接到甲方开工令之日起至2018年3月30日前全部竣工完毕并交付整个工程。
2.标段划分：本消防工程一个标段。
四、请投标人务必在开标时携带以下资料原件，并将原件装好，并附证件及业绩材料明细表，原件材料在开标前连同投标文件一起递交。投标截止时间后递交的将拒收。
A.有效的营业执照副本原件；
B.有效的资质证书副本原件；
C.有效的安全生产许可证副本原件；
D.拟投入本项目的项目经理（机电工程专业注册建造师证）证书原件；
E. 法定代表人身份证明书原件 (在投标文件正本中提供原件的也视为有效）；
F、法人授权委托书原件(在投标文件正本中提供原件的也视为有效，投标文件为法定代表人签署且法定代表人参加开标会的，不需要此项内容）；
G、拟投入本项目的项目部人员证书原件；
H. 投标保证金汇款证明；
I. 投标人应在投标人须知前附表中规定的投标保证金递交截止时间之前，将投标保证金由投标人的公司帐户一次性汇入招标文件指定帐户并且能从招标文件指定帐户查到，否则视为投标保证金无效。其投标将被拒绝。
J. 荣誉表彰证书原件及业绩合同原件；如投标单位现场提供的荣誉表彰证书原件及业绩合同原件经查验有弄虚作假的，无论中标与否，一经发现，作废标处理。
K. 招标文件规定的其它需提供的资料；
注：第A-F项证件原件为资质证明材料，投标单位开标前必须备齐、递交，开标后对递交的资质证明材料进行审查。若开标后递交的资质证明材料缺A-F项中任一项证明原件，则其投标文件将不进入详细评审。以上证件如果正在办理年审的，则需办证机构出具相关证明。
五、投标人开标时必须携带本章“第四条”规定的证明材料等原件，并将相应材料的复印件做入标书中，并逐页加盖公司公章或加盖骑缝公章。
六、投标书中投标报价必须打印，手写必须加盖公章，否则报价为无效报价。
七、凡涉及本次招标的有关补充或修正，均以潍坊科技学院招标办公室的通知为准。非由招标办公室获得的招标资料，一律为无效资料。
八、本次招标不接受联合体投标。
九、为便于标书受理，建议投标人要在开标时间至少前半个小时到达开标现场，并将招标说明中要求递交的各项原件与投标文件一同递交，评标结束后原件退还，投标人的投标文件不论中标与否一概不予退还。
十、投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。
第二章 投标人须知
| 条款号 |
条 款 名 称 |
编 列 内 容 |
| 1.1.2 |
发包人 |
名称：潍坊市学府房地产开发有限公司 地址：寿光市文圣街南，兴安路西 |
| 1.1.3 |
项目名称 |
寿光市学府东郡幼儿教育科研基地消防工程 |
| 1.1.4 |
建设地点 |
寿光市洛城街道金光街以北，尧河路以西 |
| 1.1.5 |
建设规模及工程情况 |
寿光市学府东郡幼儿教育科研基地消防工程项目，建筑面积约6952平方米，建设内容包括消火栓系统、自动喷淋系统、自动报警系统、应急照明等，具体详见图纸及招标文件有关说明。 |
| 1.1.6 |
标段划分 |
一个标段 |
| 1.1.7 |
承包方式 |
包工包料 |
| 1.1.8 |
计价方式 |
固定总价 |
| 1.1.9 |
资格审查 |
资格后审 |
| 1.1.10 |
招标方式 |
公开招标 |
| 1.2.1 |
资金来源 |
自筹 |
| 1.3.1 |
招标范围 |
图纸、清单及招标文件全部内容 |
| 1.3.2 |
计划工期 |
自接到甲方开工令之日起至2018年3月30日前全部竣工完毕并交付整个工程。 |
| 1.3.3 |
质量要求 |
国家规定验收合格标准 |
| 1.4.1 |
投标人资质条件 |
投标人必须具有消防设施工程专业承包贰级及以上资质； |
| 1.4.2 |
是否接受联合体投标 |
⊙不接受 ○接受,应满足下列要求 |
| 1.9.1 |
踏勘现场 |
⊙不组织 投标单位自己到现场踏勘，投标人踏勘现场发生的费用自理。 |
| 1.10.1 |
招标答疑会 |
○召开，时间 ⊙不召开 |
| 1.10.2 |
投标人提出问题的截止时间 |
若对招标文件有疑问，请必须于2017年9月11日16时前以书面（Word版，并附单位名称、电话、联系方式）方式通知招标办公室，或以附件形式发送邮箱wkyzbb2@163.com，并电话通知招标办公室。联系电话：0536-5105168 在答疑规定期限内未提出异议或者超过答疑时间的视为完全认同本招标文件。 |
| 1.11 |
分包 |
⊙不允许 ○允许,分包内容要求 |
| 1.12 |
偏离 |
⊙不允许 ○允许 |
| 3.3.1 |
投标有效期 |
60天（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 |
投标保证金 |
投标保证金的金额：贰万元整，最晚于9月13日下午16点前打入以下账户，汇款单位即投标单位，不得更换单位名称。汇款单位和投标单位名称不一致的，以及不在规定时间内汇款的，均视为自动放弃投标资格。 招标当天，需出示打款银行回执单到招标现场，方具有投标资格。 单位名称：潍坊科技学院 开户行账户：15424801040000159 开户行：中国农业银行寿光支行建桥分理处 单位地址：山东省寿光市金光街1299号 |
| 3.4.2 |
标书费 |
100元，售出不退，现场交纳。 |
| 3.6 |
是否允许递交备选投标方案 |
⊙不允许 ○允许 |
| 3.7.3 |
签字或盖章要求 |
法定代表人或授权委托人签字或盖章 |
| 3.7.4 |
投标文件份数 |
正本1份，副本5份 |
| 4.1.2 |
封套上写明 |
招标人的地址： 招标人名称： 招标工程项目编号： 投标文件 在2017年 月 日 时00分前不得开启 |
| 4.2.2 |
递交投标文件地点 |
潍坊科技学院办公楼510室 |
| 4.2.3 |
是否退还投标文件 |
⊙否 ○是 |
| 5.1 |
开标时间和地点 |
开标时间：2017年9月14日上午9时00分 开标地点：潍坊科技学院办公楼410室 |
| 7.1 |
是否授权评标委员会确定中标人 |
⊙是 ○否，推荐中标候选人 |
| 7.3.1 |
履约保证金 |
中标单位的投标保证金扣除编制清单费用（工程造价的5‰）后转为履约保证金，工程竣工验收合格后无息退还。 |
| 6.3 |
评标方法 |
合理低价法（详见第三章评标办法） |
1．总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.4 本项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.1.5 建设规模及工程情况：
1.1.6 标段划分：本工程共分一个标段。
1.1.7 承包方式：包工包料。
1.1.8 计价方式：固定总价。
1.1.9 资格审查方式：资格后审。
1.1.10 招标方式：公开招标。
1.2资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期、质量要求
1.3.1 本次招标范围：施工图纸、清单及招标文件全部内容。
1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。
(1)投标人的资格条件：见投标人须知前附表；
(2)投标人拟委派的项目经理必须是具有丰富经验的专业人员。
(3)财务要求：经会计事务所或审计机构审计的近三年财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。
(4)业绩要求：2014年度以来的类似业绩（附合同）。
(5)信誉要求：投标人无不良记录和近三年无诉讼和仲裁败诉的情况，由投标单位自行书面承诺。
(6)其他要求： 见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：
(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
(2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
(3）为本项目的监理人；
(4）为本项目的代建人；
(5）为本项目提供招标代理服务的；
(6）与本项目的监理人或代建人为一个法定代表人的；
(7）与本项目的监理人或代建人相互控股或参股的；
(8）与本项目的监理人或代建人相互任职或工作的；
(9）被责令停业的；
(10）被暂停或取消投标资格的；
(11）财产被接管或冻结的；
(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
1.5 费用承担
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。招标资料（招标文件、图纸及其他材料） 元，售后不退。
1.5.2清单编制费用（工程造价的5‰），无论投标人是否单独列项计算该费用，招标人均认为该费用已包含在投标报价中。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标单位自己到现场踏勘，投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。
1.9.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料,是招标人现有的能被投标人利用的资料,招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
1.9.3 经招标人允许,投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场,但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
本招标项目不允许分包。
1.12 偏离
本招标项目不允许投标文件偏离招标文件的要求。
2．招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
第一章 招标说明
第二章 投标人须知
第三章 评标办法
第四章 承包人义务
第五章 工程量清单及报价说明
第六章 图纸
第七章 技术标准和要求及其他说明
第八章 投标文件格式
第九章 附表-分部分项工程量清单
2.2 根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分,对招标人和投标人起约束作用。
2.3 投标人获取招标文件后,应仔细检查招标文件的所有内容,如有残缺等问题应及时向招标人提出,否则由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等。若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料或投标文件没有对招标文件做出实质性响应,其风险由投标人自行承担,并根据有关条款规定,该投标有可能被拒绝。
2.4 招标文件的澄清
2.4.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.4.2投标人在投标前应认真审查图纸,按一个熟练工程师对图纸中应该知晓的错误或缺陷应以书面形式向招标人提出澄清,否则由此引起的损失由投标人自己承担。
2.4.3招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。
2.4.4 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清。
2.5 招标文件的修改
2.5.1 在投标截止时间前，招标人可对招标文件用补充文件的方式进行修改，并通知所有已购买招标文件的投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
2.5.2 投标人收到修改内容后，应以书面形式通知招标人，确认己收到该修改。
2.5.3 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，招标办公室可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将此变更通知所有投标人。
3．投标文件
3.1投标文件的组成
3.1.1 投标函
3.1.2 法定代表人资格证明书
3.1.3 法人授权委托书
3.1.4 投标报价表
（1）投标总价表
（2）总说明
（3）分部分项工程量清单与计价表
（4）综合单价分析表
（5）工料机汇总表
（6）总价措施项目清单与计价表
（7）规费、税金项目清单与计价表
3.1. 5 项目管理机构
(1) 项目管理机构配备情况表
(2) 项目部人员安排表
(3) 项目经理简历表
(4) 项目技术负责人简历表
3.1.6 资格审查资料
3.1.7 招标文件要求投标人提交的其他投标资料
3.1.8技术部分
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单及报价说明”的要求及第八章“投标报价表” 格式填写相应表格。
3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第八章“投标报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。
3.3 投标有效期
3.3.1 投标有效期为60天，在此期间内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1投标人应提交不少于前附表中规定数额的投标保证金，并作为投标文件的一部分。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。
3.4.3 未中标投标人的投标保证金在招标活动结束后予以退还（无息）；中标人的投标保证金在领取中标通知书时扣除编制清单费用后剩余部分退还中标人（无息）。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保的。
（3）在本工程的招标投标活动中违反有关规定的。
3.5 资格审查资料
3.5.1 “投标人基本情况表”：应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件，原件开标时必须携带。
3.5.2 “近三年财务状况表”：应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3 “上年度以来完成的类似项目情况表”：已完工程应附中标通知书和合同协议书、工程接收证书(工程竣工验收证书)的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.4“正在施工的和新承接的项目情况表”：应附中标通知书和合同协议书复印件，原件开标时必须携带。
3.5.5 “近三年发生的诉讼及仲裁情况”： 近三年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6“企业其他信誉情况表”：应说明投标人近三年企业不良行为记录情况、在施工过程以及近三年已竣工工程合同履约情况等。
3.5.7 招标文件规定的其他属于资格审查的材料，按招标文件中要求的格式放在标书中相应的位置，原件开标时必须携带。
3.6 备选投标方案
无
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按 “投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件商务标标书应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.4投标人应提交投标文件正本一份，副本三份。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册。
4．投标
4.1 投标文件的密封和标识
4.1.1 投标单位应将投标文件正本、副本（正本在上，副本在下）密封在密封袋内。
4.1.2 在投标文件密封袋外部写明：
（1）招标项目名称及编号
（2）2017年7月16日16时00分开标，此时间以前不得开封。
4.1.3如果投标文件没有按规定密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任，对此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝。
4.1.4所有投标文件密封袋的封口处应加盖投标人印章或密封章。
4.1.5对未密封完好的投标文件将予以拒绝。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.2.5 本工程招标不接收邮寄、口头、传真、电子邮件投标方式。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5．开标
5.1 开标时间和地点
招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（l）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
（3）开标时将由投标人的授权代表检查投标文件的密封情况并宣布检查结果；
（4）按照提交投标文件的先后顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价等记录在案；
（5）投标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（6）开标结束。
6．评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由学院组建的评标委员会负责。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
(2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
(3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7．合同授予
7.1 定标方式
7.1.1根据投标人须知前附表规定评标委员会推荐中标候选人。
7.1.2 拟中标单位公示期内，项目主管单位和招标人共同对拟中标单位的项目部组成人员资格进行核实。核实的主要内容包括：项目经理是否在拟中标单位注册，项目部组成人员的劳动合同和社会保险是否真实，投标单位提供的帐户是否是拟中标单位的基本帐户。核实不一致的，视为借用他人资质骗取中标，中标无效。
7.2 中标通知
中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，中标人以书面形式确认收到中标通知书。
7.3 履约担保
7.3.1履约保证金：投标保证金扣除编制清单费用（工程造价的5‰）后转为履约保证金。
7.3.2中标人不能按要求提交履约担保的，招标人可取消其中标资格，按有关规定没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.3.3履约保证金在施工1个月告后无息退还。
7.4 签订合同
7.4.1 发包人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
7.4.2 中标人如不按7.4.1款的规定与发包人订立合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，由此给招标人造成的损失超过投标保证金的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。
7.4.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转包或分包给他人施工，一旦发现，发包人有权终止合同，并责令中标人限期撤离施工现场，除没收全部履约保证金外，并赔偿由此给招标人造成的一切损失，自身造成的损失由中标人自己承担。
8．纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9 需要补充的其他内容
9.1建设单位对施工企业随时抽查，若发现不良行为或对工作不尽责行为，可酌情对其进行处罚。中标人在施工过程中要服从建设单位的管理。
9.2要确保材料质量，施工要符合相关规范要求。
9.3中标人在施工期间，必须按照有关规定进行施工现场的管理，做到文明施工。对于不按规定施工的，招标人有权制止其施工。
9.4投标报价应综合考虑市场及各种风险因素，包含人工、材料、机械、管理费、利润、税金、保修、缺陷修复费、涨价费、风险费、各项保险费、检验检测费、施工围挡、雨季施工增加费等为完成该工程所含有明示或暗示的内容。
9.5中标人严禁将工程转包或违法分包，一旦发现，发包人或招标人有权终止施工或令其返工。由此造成的一切损失及影响由中标人承担。
9.6对承包人在招、投标和施工过程中发生的任何不良行为记录在案，在一至三年内禁止参加本文家街道组织的任何工程招标活动。
9.7其他未尽事宜将在《合同》中予以明确约定。
10解释权
10.1本次招标的最终解释权为招标办公室，当对一个问题有多种解释时以招标办公室的书面解释为准。
10.2招标文件未做明示，而又有相关法律、法规规定的，招标办公室对此所做解释以相关的法律、法规的规定为依据。
第三章 评标办法
评标办法前附表
| 条款号 |
评审因素 |
评审标准 |
| 2.1.1 |
形式评审标准 |
投标人名称 |
与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
| 投标函签字盖章 |
有法定代表人或委托代理人签字或加盖单位章 |
| 投标文件格式 |
符合 “投标文件格式””的要求 |
| 报价唯一 |
只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 |
资格评审标准 |
营业执照 |
具备有效的营业执照 |
| 安全生产许可证 |
具备有效的安全生产许可证 |
| 项目经理证 |
具备有效且有承担本项目能力的项目经理证（机电工程专业注册建造师证） |
| 资质等级 |
符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
| 2.1.3 |
响应性评审标准 |
投标内容 |
符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
| 工期 |
符合第二章“投标人须知”第1.3.2 项规定 |
| 工程质量 |
符合第二章“投标人须知”第1.3.3 项规定 |
| 投标有效期 |
符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
| 投标保证金 |
符合第二章“投标人须知”第3.4.1 项规定 |
| 权利义务 |
符合第四章“合同条款及格式”规定 |
| 已标价工程量清单 |
符合 “附表-分部分项工程量清单与计价表”给出的项目编码、项目名称及项目特征、计量单位和工程数量 |
| 施工组织设计 |
是否符合招标文件的要求及本工程的需要 |
| 项目管理机构 |
是否符合招标文件的要求及本工程的需要 |
1．评标方法
1.1本次投标共有三次报价，以第三次报价为准。第二次报价不能高于第一次报价，第三次报价不得高于第二次报价。
评标办法采用控制价与打分评标相结合的方式。本工程招标控制价为76元/m2，控制价计算方法为总价/图纸设计的建筑面积，招标时，投标单位报工程包工包料总价，由招标方按上述公式核算，若投标单位的报价（含第一次、第二次报价）高于控制价，做废标处理。低于控制价的投标单位，按第四章计分办法得出的分数由高到低排序，分数最高者为第一中标候选人。
1.2评标的原则及要求：公开、公平、公正、诚实信用、科学合理、竞争择优。在投标企业社会信誉高、投标报价合理、质量和工期保证措施得当、施工方案先进的前提下，择优选定施工企业。
1.3评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件进行打分评审，计分方案见第四章。若发现投标单位串通报价，扰乱投标秩序的，评标委员会将取消该单位参加投标的资格，并没收投标保证金。
1.4评标时请携带企业法人营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证、项目经理资格证及项目部人员证书、法人身份证或法人授权书及委托人身份证、业绩、荣誉证明材料等原件，并将相应材料的复印件做入标书中，并逐页加盖公司公章或加盖骑缝公章（评标委员会评审时以原件为准）。
2．评审标准
见评标办法前附表。
3．评标程序
3.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1 项至第3.5.7 项及“招标说明”第四条规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2款规定的标准对投标文件进行评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。
3.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：
(l）第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；
(2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
(3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
（4）不符合本章评标办法前附表评审标准的。
(5）投标文件分部分项工程量清单与计价表中的工程量清单必须与招标人提供的清单一致，不得随意增删或修改，否则做废标处理。
(6）投标报价非唯一报价的。
(7）投标文件关键部位（详见投标文件格式要求）无单位盖章或未经法定代表人（代理人）签署；投标文件由委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；
(8）未实质上按招标文件规定的格式编制的；关键内容不完整或关键字迹模糊、无法辨认的；
(9）投标人名称或组织结构与资格审查（投标报名）时不一致的；
(10）未按招标文件要求提交投标保证金或所提供的投标保证金金额不足的或投标截止时间后到账的；
(11）投标文件附有招标人不能接受的条件的；
(12）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的投标文件；
(13）招标文件中的付款方式、投标保证金、工期、适用法律、税、质量保证期等其他内容，经评标委员会认定在实质上不响应的，或违反国家有关规定的投标文件；
(14）投标函及清单计价表、报价明细表未填写完全或未盖单位章的；法定代表人或授权人未签字或盖章的；
(15）投标文件中填报的清单报价、工期、质量标准与投标函填报的不一致的；
(16）超出招标文件规定，违反国家有关规定的或投标人提供虚假资料的；
3.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。
(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
(2）若修正总价高于投标总价的，以投标总价为准，高出部分视为让利；若修正总价低于投标总价的，以修正总价为准。但修正后的投标报价与原报价相比偏差超过1％的，属于重大偏差，按废标处理。
3.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。
3.5 投标文件的澄清和补正
3.5.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.5.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.5.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.6 评标结果
3.6.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的合理范围内综合排名由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.6.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
第四章 评标计分办法
一、报价（70分）
投标总报价分值70分,以第三次报价为准，投标人所报的有效报价的算术平均值为评标价(当投标人为5家时去掉一个最高报价后再取算术平均值；当投标人为5家以上时，去掉一个最高报价和一个最低报价后再取平均值)。比评标价每低1%减1分，比评标价每高1%减2分，最低减至46分。
二、企业综合实力与业绩：20分
1、消防设施工程专业承包一级资质得5分。消防设施工程专业承包二级资质得3分。
2、在潍坊地区设有直属分公司的得5分，只有代理人的得2分，其它不得分。
3、近五年（2013年1月1日起）在寿光市内承担消防工程施工（合同额100万元以上）的每项得3分，在潍坊市区内（不含其它县市）承担消防工程施工（合同额100万元以上）的每项得2分，最高得10分。
以上涉及证件的需提供原件或公证原件均可，合同需附中标通知书。未提供原件或公证原件不得分。
三、技术部分：10分
1、按清单报价，有详细清单报价分析表得1—3分；未按清单报价，无详细清单分析表的不得分。
2、评价投标人提供的技术资料是否符合标书要求，是否提出优化方案得1—3分。
3、根据安装调试能力及协调施工验收能力得1—2分。
4、评价投标人售后服务培训措施的承诺及产品备件优惠价格承诺得1—2分。
具体评标，由评委根据以上项目评出分数。以分数高低排定名次，原则以名次自高而低确定中标候选人。分数相同的，报价低者优先。
注：投标人在投标过程中，所提供的所有资料必须真实可靠，如有虚假，则中标结果无效，投标保证金不予退还。
第五章承包人义务
1.承包人提交的竣工资料的内容： 承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档 。
承包人需要提交的竣工资料套数： 。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 自行承担 。
承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收合格后1个月内 。
承包人提交的竣工资料形式要求： 书面及电子文档 。
承包人应履行的其他义务：发放中标通知书后3天内，提供总施工进度计划（总进度计划应被视为投标文件的完善、细化，而不是投标文件的修改和否定）；
2.①需办理特别通行证时，由承包人自行负责办理；②施工现场要排放有害污水、施工噪音时，由承包人办理有关手续，并承担相关费用；
3.承包人负责已完工程（包括发包人甩项的成品）的保护工作；承包期间损坏，由承包人自费修复。施工单位有义务配合发包人向有关管理部门进行移交，在未办理交接手续前仍由施工单位负责看护，因人为原因造成的损坏和设施的丢失、卫生保洁等仍由施工单位负责并承担由此发生的费用。
4.承包人负责并承担施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)古树名木的保护要求及费用；
5.按招标文件要求、投标书承诺及当地建设部门要求完成，服从建设单位的调度，随时搞好现场的清洁卫生，并承担费用；
6.承包人应为下述人员：发包人雇用的任何其他承包人及其工人、发包人的工人、合法履行职责的国家公务人员、监理人员无偿提供以下服务和配合：I、使用承包人负责修建、维修的任何道路或通道；II、使用承包人提供的临时工程和承包人在现场的垂直运输机械和设备；III、为保证承包人和其他承包人的工作不发生冲突，承包人应对他们的工作场所或材料存放等负责协调；IV、为工程检查提供必要的安全防护措施。原有设施在施工过程中发生损坏,由施工单位负责修复或赔偿。
7.原有设施在施工过程中发生损坏,由施工单位负责修复或赔偿。
8.承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关材料、工程设备，直到颁发工程接受证书之日止。
9.承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人员。
10.合同当事人对文明施工的要求：承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的按照要求执行；
11.在施工期间发生的任何工程质量事故和人身伤亡事故以及造成的损失，由承包人自行负责，发包人不负任何责任。因此给发包人造成经济损失的，要承担赔偿责任。对于不按要求施工的，每发现一次，视情节轻重缴纳1000-20000元的违约金。进场3日内与发包人签订安全生产责任书，并提供安全体系和突发事件应急预案。
12.合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：扬尘防控专项整治。
13.因发包人原因导致工期延误，工期顺延；因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每拖后一天承包人缴纳合同价总额的千分之一作为违约金。
14.因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：工期拖后时限超过合同工期30%以上，发包人有权终止合同并由承包人缴纳合同价总额的3%作为违约金。
15.发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担 。
16.设计变更结算原则
关于设计变更结算的约定:
因设计变更增减的项目，执行2003年《山东省建筑工程消耗量定额》(2006基价)、《山东省安装工程消耗量定额》（2006基价）、2011年《山东省建筑工程费用项目组成及计算规则》、2011年《山东省建筑及安装工程消耗量定额潍坊价目表》和相关补充定额等，定额工日单价为53元/工日，工程类别按相应标准执行，规费、税金按国家相关规定计取，增值税模式。
17.市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不再调整 。
18.工程款的支付：
合同签定生效后，暂以中标价作为拨款基数，乙方进驻工地、主材进场后甲方支付工程中标价的30%，消防工程完成后付至中标价款的70%，经消防部门验收并出具合格证后且幼儿园工程竣工验收备案后付至中标价款的80%，竣工验收备案一年后付至中标价款的87.5%，竣工验收备案二年后付至中标价款的95%，,质保期满后无质量问题付清剩余价款（无息）。（以上所有付款均无息）
本工程缺陷责任期为24个月。满足相应付款周期但竣工验收、结算审计等工作未完成的，该周期自动顺延。
在缺陷责任期内，发包人有权对工程缺陷情况进行记录，并指示中标人进行修复。中标人若在缺陷责任期内未完成所有的缺陷修复任务，发包人有权对未完成的修复工作作出费用评估（必要时发包人可对工程进行造价复审以确定损失修复费用）并在工程款中扣除此部分费用，同时中标人需继续承担因违约而对发包人造成的损失赔偿责任。
本工程缺陷责任期为工程竣工验收合格后二十四个月。
19.关于竣工验收程序的约定：
19.1工程完工后，施工单位应及时向发包人提交工程竣工报告，申请进行工程竣工验收。
19.2发包人收到工程竣工验收申请后，对符合竣工验收要求的工程，组织勘察、设计、 施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组，在约定的时间内组织工程竣工验收。
19.3承包人提供竣工图的约定：
（1）施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸3套加盖竣工图章，提供给发包人。
（2）施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，与竣工后由承包人加盖竣工图章交发包人。
（3）施工中对原设计变更较多，原施工图难于作为竣工图，承包人重新绘制竣工图并承担相应费用。
（4）工程竣工后，施工企业15日内提供全套竣工资料，具备验收条件。竣工资料达不到要求时，每拖一天须缴纳5000-20000元违约金。
（5）竣工验收后，发现的质量问题，必须按发包人的要求限期整改，否则发包人有权安排其他单位施工，工程费用按实结算，由承包人支付费用。
20.竣工结算的编制:
结算总价=合同总价+（-）招标人提出的变更（除设计缺陷以外的）+（-）招标人签字盖章的签证（除招标文件缺陷以外的）-应扣费用
21.补充条款：
（1）每月工程进度报告应包括：①材料运到现场、施工、安装、试验和试运行等每一阶段进展情况的说明②反映施工条件、采购定单、施工等状况的图表③主要工程材料的制造商名称、制造地点、进度百分率④材料试验结果及合格证的副本⑤安全统计，包括环境和公共关系有危害的时间和作业的详细情况⑥实际进度与计划进度的对比，包括可能会影响本工程按期竣工的各种因素的详情，以及为消除这些因素所采取（或准备采取）的措施。
（2）承包人须与所用民工和材料、机械等供应单位签订劳务和供货合同。因承包人原因造成的拖欠工程款问题，由承包人自行解决，对于因此而造成的影响和责任由承包人承担，必要时发包人有权从工程款中扣除。
（3）投标文件中的工程范围、内容与合同中约定的工程范围、内容不一致，以合同约定为准；投标文件有效部分或无效部分的最终确认权归发包人。投标文件方案与招标文件要求或原设计不一致部分，属于投标文件的无效部分，不属于工程变更范畴。
（4）承包人按规定及时办理有关手续，否则由此引起的工程停工或处罚费用由承包人负担，如给发包人造成重大损失，发包人有权解除合同，按承包人违约处理，承包人不得有任何异议。
（5）合同履行过程中承包人确实无能力按约定工期或质量标准完成所承担工程时，发包人、承包人均有权向当地行业管理部门提出申请，对承包人所承担工程已完成部分的质量、工作量进行鉴定，终止施工。承包人甩项工程及已完成工程的质量措施补救，发包人另行委托施工单位完成，由此造成的损失及增加费用由原承包人承担。
（6）合同约定工程的竣工日期到后，承包人应及时提交竣工资料组织工程验收。因工程未按期全部竣工、竣工保证资料不足、竣工资料不合格或未及时组织验收造成的验收延误按承包人违约处理；但在主体工程验收合格的前提下，发包人有权对已竣工部分投入使用，由此造成的验收增加费用及相关事项由承包人负担；对经修补后合格工程的措施补救费、鉴定费、工期延误损失费由承包人负担。
（7）工程在缺陷责任期内承包人每年不少于三次检查保修或接到发包人通知随时保修，并要求发包人填写保修意见书；缺陷责任期以外工程的维修，承包人终生维护，只收取成本费，但因施工潜在原因（遗留问题）造成维修及发包人损失由承包人负担；承包人在缺陷责任期内不做检查保修，发包人有权没收保修金。
（8）工程材料的品种、规格、型号、质量必须达到设计要求、规范标准及发包人的要求。
（9）施工期间不论哪级部门规定的费用调整规定，本工程一律不做调整。
（10）施工期间，中标单位应配合好其它专业的工程施工，并服从发包人协调和调度。
（11）中标企业在接到中标通知3日内与发包人签订《施工合同》，本招标文件作为《合同》内容的一部分一并执行。
（12）投标人必须按发包人要求组织好工地施工现场及便道的整修，投标人自行承担所发生的费用。
（13）承包人在施工期间，除必须严格按照潍建发〔2014〕7号文件规定，进行施工现场管理，做到安全文明施工外，施工现场还必须满足386环保行动要求，交叉路口不得使用建筑垃圾、余土等进行简单封堵，施工现场要设置醒目的符合安全规定的安全警示标志、安全标语，夜间须设警示灯，设置标准及数量需满足安全法的相关规定，并设专人负责值班，作业现场有安全操作规章制度；）施工作业须在规定时间内完成。施工现场保持卫生清洁。工程运输车辆严禁带泥上路，施工现场杜绝扬尘。对于不按规定要求施工的，发包人有权中止其施工，并按照有关文件及规定执行。
（16）工程竣工时，承包方必须将工程周围的垃圾及塔吊基础、灰盘、水池等清理完毕，并运出场外，费用自理，以保证配套工程的正常施工，如不清除，则委托有关部门清理，扣除相应费用。
（17）有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等（a）需办理特别通行证时，由承包人自行负责办理；（b）施工现场要排放有害污水、施工噪音时，由承包人办理有关手续，并承担相关费用。
（18）工程安全文明施工应严格执行潍建发《潍坊市建设工程安全文明施工管理规定（试行）》的要求及有关安全文明施工的规定并承担相关费用。承包人必须按照施工安全文明工地规范要求建立健全各项制度及安全防护措施，如有一项不符合要求，罚款200-3000元。
（19）承包人必须对施工现场负责，并有义务拒绝未取得发包人认可的进场施工许可证的其他专业施工队伍进行施工，否则造成的损失和影响由承包人承担。
（20）发包人可对施工企业随时抽查，若发现不良行为或对工作不尽责行为，可酌情对其进行罚款。
（21）施工现场的临时设施、场地平整以及竣工后的清理工作均由中标人自行解决。
（22）工程施工用水、用电由建设单位提供接入点，水电费用按实缴纳。
（23）中标人时刻准备迎接各方面的检查，参观发生的费用均由中标人自己承担。
（24）所有试验费均在投标报价时综合考虑，不再单独收取费用。
（25）项目部组成人员必须是投标文件中的人员，开工后必须到场，发包人不定期进行检查，发现项目部人员不在岗时，每缺一人一次缴纳1000.00元违约金。如有特殊原因需更换，必须将建设单位批准，才能更换同资格的人员，并缴纳5000的审查费。项目经理连续三次缺岗，发包人有权终止合同。
（26）在施工过程中造成的地下管线、人行道、路面、路缘石及其他原既有设施的损坏，应有承包人负责回复原状，并经原设施施工单位、双方监理、建设单位共同验收合格予以确认；非必需性损坏除恢复原状外，按损坏值≥10%的由中标单位缴纳违约金，从修复保证金中扣除；若在规定期限内不修复的，由发包人委托原施工单位负责恢复原状，所发生的相关费用由承包人承担（从履约保证金中扣除，如履约保证金不足，则从工程款中扣除）。
（27）施工所用机械设备、材料存放须达到发包人要求，整齐有序，放置牢固，不得侵占道路路面，且不得影响交通。
（28）所有试验费均在投标报价时综合考虑，不再单独收取费用。
（29）本次招标采用简易计税3%，开增值税专用发票。
（30）与土建配合，做好竣工验收资料；与消防配合，做好消防验收资料。
（31）招标方可协调水电接入，水电费由中标单位缴纳。自行考虑垂直运输机械和设备及费用；
（32）中标方在材料运输、装卸及施工过程中发生的安全事故责任自担。如因中标方原因延误工期给招标方造成的损失由中标方承担。
中标方要确保材料质量，材料到场后，建设单位、监理单位有责任对施工企业随时抽查，同时向监理单位提供随货同行单、检验报告等材料证明文件。送检样品由甲方、监理共同见证现场取样。所用材料如达不到招标方质量要求，以次充好或使用假冒伪劣材料，中标方应向招标方支付工程款总额的30%的违约金，如因产品质量问题而影响工程竣工验收及消防验收，除中标方应向招标方支付工程总造价的70%的经济损失赔偿外，招标方不再支付剩余工程款。
（33）施工所产生垃圾等由中标方运至招标方指定地点，费用自理。
（34）其他未尽事宜，双方协商解决。
工程质量保修书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 （工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
。
二、质量保修期
根据《建设工程管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；
3.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
4.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。
5.其他项目保修期限约定如下：
_______________________________________________________________________。
质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：
。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程实际竣工合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：
。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)： 承包人(公章)：
地 址： 地 址：
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开户银行： 开户银行：
账 号： 账 号：
邮政编码： 邮政编码：
1 ．工程量清单说明
1.1 本工程量清单系按施工图纸及根据现场实际情况提供，如有遗漏内容综合考虑在报价中。
1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。
1.3本工程量清单是依据GB50500-2013版的《建设工程工程量清单计价规范》、《山东省建设工程工程量清单计价规则》《山东省建筑工程工程量清单计价办法》、《山东省安装工程工程量清单计价办法》工程量计算规则编制的，为招标文件的组成部分，一经中标且签订合同，即成为合同的组成部分。
2 ．投标报价说明
2.1
1）投标方所填写的报价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标方在计算报价时自行考虑风险因素。应充分考虑因受市场波动对材料、人工、机械造成的影响，招标人将不再对总价做出任何调整。投标方中标后也不再因为方案细化对总价做出任何调整。
2）投标方在报价中明确所有主材的名称、规格、型号、品牌、数量、单价和总价。
投标报价为招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，包括但不限于所有主材费、附件费、专用工具费、人工费、材料费、机械费、运输费、保险费、保管费、安装费、应缴税费、技术措施费、检验检测费、保修保换费（保修期内）、规费、利润、管理费、税金等一切费用，未注明的费用，视其为已经包含在总价中，如有遗漏，招标人不再另行支付。
2.2结算价值调整方式：
按中标的固定总价进行结算,因设计变更增减的项目，执行2003年《山东省建筑工程消耗量定额》(2006基价)、《山东省安装工程消耗量定额》（2006基价）、2011年《山东省建筑工程费用项目组成及计算规则》、2011年《山东省建筑及安装工程消耗量定额潍坊价目表》和相关补充定额等，定额工日单价为53元/工日，工程类别按相应标准执行，规费、税金按国家相关规定计取，增值税（11%)模式。
2.3工程施工现场的临时设施以及竣工后的清理工作，均由中标人自行解决，费用在报价中考虑。
2.4 因工期原因发生的未按时完工而采取的各种施工措施增加费用，发包方不再另行追加。
2.5 因中标人考虑不周或现场勘查不够详细而造成的在建筑安装过程中采取的各种措施增加费用，发包方不再另行追加。
2.6投标人必须详细审查全部招标文件，包括修改文件和补充文件（如有），以及其他有关附件和资料，投标人参加投标即被视为同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
2.17.8发包人及上级领导对工地检查：承包人必须按发包人要求组织好工地施工现场，营造场面气氛，发包人对检查情况进行评分，对达不到要求的承包人给予违约罚款5000-20000元。承包人自行承担所发生的费用。
2.18工程质量必须达到投标人须知前附表规定的质量等级。
2.19中标单位应配合好弱电工程、照明设备安装、装饰吊顶工程、空调、风管管道安装等的配合工作，按工程现场实际情况确定合理的安装顺序和位置，并服从招标方协调和调度。
2.20投标单位在报价中应充分考虑未来施工中与其他施工单位的配合衔接问题，将以上因素综合考虑在报价内，无论何种因素不再调整。
2.21工程施工、调试期间所发生的水、电、材料费用等均由中标单位承担。
2.22投标方在投标前应实地勘察现场，充分考虑整个校园消防的连接，所投消防设备器材必须保证与整个校园消防自动报警系统及消防联网统一联动。本工程消防为交钥匙工程（包括施工、验收等全部内容）。如果因消防设备器材不匹配，致使自动报警系统及消防联网不能统一联动，招标方拒绝支付一切工程款，由此引起的一切后果由中标方负责赔偿。
2.23用于本工程的所有材料均应符合质量要求，并附有材料样品、生产厂家质保书、出厂合格证和必须的检验报告，否则业主和监理将拒绝使用并限期运出施工现场，因此造成的费用损失由施工单位承担。
2.24中标单位负责消防验收通过，费用由中标单位负责。
3.分部分项工程量清单
见附表-分部分项工程量清单与计价表
第六章 图纸
随招标文件一同发放本工程施工图纸电子版一套
第七章 技术标准和要求及其他说明
1根据设计文件要求，本招标工程项目的材料设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业相关的工程建设标准、规范的要求。
2 工程范围：消火栓系统、火灾自动报警系统、自动喷淋系统、应急照明及图纸、招标文件有关内容等。
3 分包工程：无
4 材料标准要求
4.1主要材料推荐品牌：
阀门推荐品牌：北京威逊拓展机电设备有限公司、欧特莱阀门（天津）有限公司、天津卡尔斯、天津丹佛斯、津高牌及同等质量档次及以上品牌。
镀锌钢管推荐使用天津利达、天津友发、河北华歧或同等质量档次及以上产品。
消火栓箱箱体采用冷轧钢板制作，钢板厚度不小于1.2毫米，作防腐处理，表面喷红色油漆。箱门用铝合金（不低于0.8毫米厚的型材）+钢化玻璃（不低于4毫米厚的磨砂玻璃）。
栓头推荐使用福建天兴、北京六合、福建百安或同等质量档次及以上产品；
水带推荐使用福建天兴、北京六合、福建百安或同等质量档次及以上产品；
火灾自动报警系统推荐使用“依爱”、“海湾”、“北大青鸟”；
防火门监控系统主机等报价时注明品牌。
4.2材料要求：
1、 材质进场前证明资料必须齐全，必须有消防部门认可的生产许可证、产品合格证，各项资料必须符合国家标准的要求（进场前向业主提供）。
2、未注明部分满足国家相关规范和规定。
3、中标方在安排生产前必须到施工现场作进一步丈量核实。中标方在组织进材料时，必须提前24小时通知甲方人员。对于厂家派送的材料，中标方必须提前24小时通知甲方，甲方到中标方厂组织验收。材料进场后必须经甲方、监理方验收合格后方可使用。
4.3所有材料必须使用优质材料，有国家标准的按照国家标准，并经发包人、监理方共同认可，方可使用。
4.4发包人未指定品牌的材料，投标人在投标时必须在“主要材料价格表”中详细列明生产厂家、品牌、型号，列明的生产厂家、品牌、型号必须符合招标文件要求，否则发包人有权指定材料厂家、品牌、型号，承包人不得有任何异议。
5 承包人自购的材料说明
5.1 指定品牌和用价格要求标准的材料由发包人和承包人共同考察订货，由承包人付款。未经发包人签字确认，用于工程项目不予计算材料款。所采购的材料设备必须经发包人认可后方可使用，否则发包人有权责令承包人立即将所购材料设备运出施工现场，由承包人承担因此造成的一切损失。发包人负责监管货款资金和工人工资拨付情况，如出现承包单位恶意拖欠货款和工人工资，发包人有权从施工单位工程款中扣除。
5.2 所有材料必须使用国标产品。
5.3 未说明材料使用中高档优质产品。
5.4 承包人采购的材料由发包人、监理方、承包人共同签字验收。
5.5 承包人的材料采购由发包人和监理单位全过程监控。
5.6承包人自购的材料必须符合设计图要求，且必须符合现行的国家标准；所有材料必须使用优质材料，并经发包人认可，方可使用。
6 竣工验收标准和售后服务
1、交付竣工验收条件
(1)承包人已完成全部消防系统的安装施工，并对施工过程中出现的质量问题进行了整改并通过预验收。
(2)承包人已提交了全部合同所要求的资料（资料已审核通过）和样品，资料审核通过。
(3)承包人已提交质量保证书。
2、竣工验收完成后提供所承担工程的2套完整验收资料。
3、验收标准
符合现行验收规范。
7 其它说明
施工有关说明及节点划分：
（一）说明
1、消防接合器安装完成，其余与室外连接的安装工程至室外1.5m;(有坡道处算至坡道外1.5m)；
2、自喷系统图末端泄水管与泄水示意图管井不符，现统一改为DN100镀锌钢管；
3、消防泵控制线（水位线、报警电话、起泵线等）自泵房引入消防控制室；
4、室内外埋地部分消防管道采用东营台塑集团产“华刚”1.6MPaPE管道，室内出地面0.5m与镀管法兰连接，刷白色漆；喷淋溢水管采用东营台塑集团产“华刚”PPR管。
（二）施工节点
1、总承包施工：
①电气系统：配电间总配电箱的进户管线及总配电箱至各楼层的主、分配电箱的桥架、管线、电缆；弱电桥架、线箱；电井照明、开关、插座，避雷、等电位；戏水间、设备间、热水间、备餐间、冷藏库、厨房操作间、消毒间、洗衣房、主食库、副食库、配电室、消防控制室、太阳能热水间、水箱间内的灯具、开关、插座的配管；
②风机盘管：配管及线盒预留；
2、消防施工（包括以下等图纸设计的全部消防内容）：
①自动报警系统；
②自动喷淋系统；
③消火栓系统；
④应急照明系统；
⑤高位水箱
⑥走廊消防广播、防火门监控（含配管、布线、常开或常闭联动闭门器及模块、监控主机等全部内容）。
⑦配电箱分离脱扣由消防自配电箱连至消防控制室，电气火灾漏电线路自配电箱连至消防控制室、消防电源监控模块线路由消防施工，电气火灾漏电探测器与消防电源监控模块（配电箱安装）、电气火灾漏电主机和消防电源监控主机（消防安装）由配电箱供货商提供。
与土建、精装等配合，由消防安装公司进行幼儿园工程的消防验收及备案。
3、精装施工：
①电气系统：走廊、教室、办公室所有灯具、开关、插座的配管配线及灯具、开关、插座安装；戏水间、设备间、热水间、备餐间、冷藏库、厨房操作间、消毒间、洗衣房、主食库、副食库、配电室、消防控制室、太阳能热水间、水箱间内的灯具、开关、插座的配线及灯具、开关、插座安装；楼内区域监控系统、电视、电话、网络（管线）、教室内广播等：
③配合总承包及消防、新风及空调施工（洞口预留等）。
④卫生间换气扇列入精装。
第八章 投标文件格式
（项目名称） 施工招标
投 标 文 件
项目名称：
投 标 人： （盖章）
法定代表人
或其委托代理人： （签字或盖章）
日 期： 年 月 日
一、投 标 函
致：
根据你方招标工程项目编号为 的 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、技术要求和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以￥： 元（大写： 元 ）（手写需加盖公章，否则报价无效。报价精确到小数点后2位）的投标报价按上述须知图纸、合同条款、工程建设标准的条件要求承包上述工程的施工、竣工、验收等全部内容，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改、答疑文件及有关附件，对这些文件的内容完全响应。
3、我方保证工程质量达到国家规定验收合格标准。
4、一旦我方中标，我方保证在接到甲方开工令之日起至2018年3月 30日前全部竣工完毕并交付整个工程。
5、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
6、我方已提交人民币 元作为投标保证金。
7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
8、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件和补充文件（如有），以及其他有关附件和资料。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
投标人： (盖章)
单位地址：
法定代表人或其委托代理人： (签字或盖章)
邮政编码： 电话： 传真：
开户银行名称：
开户银行帐号：
开户银行地址：
开户银行电话：
日期： 年 月 日
二、法定代表人身份证明
单位名称：
单位性质：
地 址：
成立时间： 年 月 日
经营期限：
姓 名： 性别： 年龄：
职务：
系 （投标人单位名称） 的法定代表人。
特此证明。
投标人： (盖章)
日期： 年 月 日
三、法人授权委托书
本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 （姓名） 为我公司签署本工程的投标文件的唯一法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。
委托代理人无权转委托，特此委托。
代理人：（签字） 性别： 年龄：
身份证号： 职务：
投标人：(盖章)
法定代表人： (签字或盖章)
授权委托日期： 年 月 日
四、投标报价
目 录
（一）投标总价表
（二）总说明
（三）分部分项工程量清单与计价表
（四）综合单价分析表
（五）主要材料清单报价表
（六）总价措施项目清单与计价表
（七）规费、税金项目清单与计价表
注：1.报价表必须填写，否则做废标处理。
4.1 投标总价表
投 标 总 价
招 标 人：
工程名称：
投标总价（小写）：
（大写）：
投 标 人：
（单位盖章）
法定代表人
或其授权人：
（签字或盖章）
编 制 人：
（造价人员签字盖专用章）
编制时间： 年 月 日
4.2 总说明
总 说 明
工程名称： 第 页 共 页
投 标 人: (盖章)
法定代表人或委托代理人: (签字或盖章)
日期: 年 月 日
4.3 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： 第 页 共 页
| 序号 |
项目编码 |
项目名称 |
项目特征描述 |
计量 单位 |
工程 数量 |
金额（元） |
| 综合单价 |
合价 |
其中： 暂估价 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本页小计 |
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
注：投标人根据 附表-分部分项工程量清单与计价表中“分部分项工程量清单与计价表”填写本表格，表中“项目编码”、“项目名称”、“项目特征描述”“计量单位”、“工程数量”必须同 “分部分项工程量清单与计价表”中的一致，不得自行更改。否则做废标处理。
投 标 人: (盖章)
法定代表人或委托代理人: (签字或盖章)
日期: 年 月 日
4.4综合单价分析表
| 项目编码 |
|
项目名称 |
|
计量单位 |
|
工程量 |
|
| 清单综合单价组成明细 |
| 定额编号 |
定额项目名称 |
定额
单位 |
数量 |
单价 |
合价 |
| 人工费 |
材料费 |
机械费 |
管理费
和利润 |
人工费 |
材料费 |
机械费 |
管理费
和利润 |
| |
未计价材料费 |
|
| 清单项目综合单价 |
|
| 材
料
费
明
细 |
主要材料名称、规格、型号 |
单位 |
数量 |
单价(元) |
合价(元) |
暂估单价
(元) |
暂估合价
(元) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投 标 人: (盖章)
法定代表人或委托代理人: (签字或盖章) 日期: 年 月 日
4.5主要材料清单报价表
主要材料清单报价表
工程名称： 第 页 共 页
| 序号 |
材料名称 |
品牌 规格型号 |
计量单位 |
数量 |
单价 |
合价 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
|
|
| 13 |
|
|
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
|
|
注：上述表格未列明的主要材料，投标人自行补充。
投 标 人: (盖章)
法定代表人或委托代理人: (签字或盖章) 日期: 年 月 日
4.6总价措施项目清单与计价表
| 序号 |
项目编码 |
项目名称 |
计算基础 |
费率(%) |
金额(元) |
调整费率(%) |
调整后金额(元) |
备注 |
| 1 |
031302002001 |
夜间施工费 |
|
|
|
|
|
|
| 2 |
031302003001 |
非夜间施工增加 |
|
|
|
|
|
|
| 3 |
031302004001 |
二次搬运费 |
|
|
|
|
|
|
| 4 |
031302005001 |
冬、雨季施工 |
|
|
|
|
|
|
| 5 |
031302006001 |
已完工程及设备保护 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计 |
|
|
|
|
投 标 人: (盖章)
法定代表人或委托代理人: (签字或盖章) 日期: 年 月 日
4.7 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称： 第 页 共 页
| 序号 |
项目名称 |
计算基础 |
费率（%） |
金额（元） |
备注 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
投 标 人: (盖章)
法定代表人或委托代理人: (签字或盖章)
日期: 年 月 日
4.9投标报价需要的其他资料
投标报价需要的其他资料
（本项无格式、需要时由招标人用文字或表格形式提出，或投标人在投标报价时提出）
五 项目管理机构
（一）项目管理机构配备情况表
工程
| 职务 |
姓名 |
职称 |
执业或职业资格证明 |
已承担在建工程情况 |
| 证书名称 |
级别 |
证号 |
专业 |
原服务单位 |
项目数 |
主要项目名称 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |
投 标 人: (盖章)
法定代表人或委托代理人: (签字或盖章)
日期 : 年 月 日
（二） 项目部人员安排表
| 项 目 经 理： |
技 术 负 责 人： |
施工员： |
| 质检员： |
| 安全员： |
| 材料员： |
| 资料员： |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
注：投标文件中需有以上人员证书复印件。原件开标时必须携带
投 标 人: (盖章)
法定代表人或委托代理人: (签字或盖章) 日期 : 年 月 日
（三） 项目经理简历表
工程
| 姓名 |
|
性别 |
|
年龄 |
|
| 职务 |
|
职称 |
|
学历 |
|
| 参加工作时间 |
|
担任项目经理年限 |
|
| 项目经理资格证书编号 |
|
| 在建和已完工程项目情况 |
| 建设单位 |
项目名称 |
建设规模 |
开、竣工日期 |
在建或已完 |
工程质量 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投 标 人: (盖章)
法定代表人或委托代理人: (签字或盖章)
日期 : 年 月 日
（四） 项目技术负责人简历表
工程
| 姓名 |
|
性别 |
|
年龄 |
|
| 职务 |
|
职称 |
|
学历 |
|
| 参加工作时间 |
|
担任技术负责人年限 |
|
| 在建和已完工程项目情况 |
| 建设单位 |
项目名称 |
建设规模 |
开、竣工日期 |
在建或已完 |
工程质量 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投 标 人: (盖章)
法定代表人或委托代理人: (签字或盖章)
日期 : 年 月 日
六、资格审查资料
（一）投标人基本情况表
| 投标人名称 |
|
| 注册地址 |
|
| 联系方式 |
联系人 |
|
电话 |
|
| 传真 |
|
网址 |
|
| 组织结构 |
|
| 法定代表人 |
姓名 |
|
技术职称 |
|
电话 |
|
| 技术负责人 |
姓名 |
|
技术职称 |
|
电话 |
|
| 成立时间 |
|
员工人数 |
|
| 企业资质等级 |
|
其 中 |
项目经理 |
|
| 营业执照号 |
|
高级职称人员 |
|
| 注册资金 |
|
中级职称人员 |
|
| 开户银行 |
|
初级职称人员 |
|
| 帐号 |
|
技工 |
|
| 经营范围 |
|
| 备注 |
|
备注：本表后附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件，原件开标时必须携带。
投 标 人: (盖章)
法定代表人或委托代理人: (签字或盖章)
日期 : 年 月 日
（二）近年财务状况表
在此附2014年度、2015年度、2016年度经会计事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、损益率、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。
（三）近年完成的类似项目情况表
| 项目名称 |
|
| 项目所在地 |
|
| 发包人名称 |
|
| 发包人地址 |
|
| 发包人联系人及电话 |
|
| 合同价格 |
|
| 开工日期 |
|
| 竣工日期 |
|
| 承担的工作 |
|
| 工程质量 |
|
| 项目经理 |
|
| 技术负责人 |
|
| 总监理工程师及电话 |
|
| 项目描述 |
|
| 备注 |
|
备注：本表后附中标通知书和合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，原件开标时必须携带。 具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号
投 标 人: (盖章)
法定代表人或委托代理人: (签字或盖章)
日期： 年 月 日
（四）正在施工的和新承接的项目情况表
| 项目名称 |
|
| 项目所在地 |
|
| 发包人名称 |
|
| 发包人地址 |
|
| 发包人电话 |
|
| 签约合同价 |
|
| 开工日期 |
|
| 计划竣工日期 |
|
| 承担的工作 |
|
| 工程质量 |
|
| 项目经理 |
|
| 技术负责人 |
|
| 总监理工程师及电话 |
|
| 项目描述 |
|
| 备注 |
|
备注：本表后附中标通知书和合同协议书复印件，原件开标时必须携带。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
投 标 人: (盖章)
法定代表人或委托代理人: (签字或盖章)
日期： 年 月 日
（五）近年发生的诉讼及仲裁情况
说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。
（六）企业其它信誉情况表
（年份要求同诉讼及仲裁情况年份要求）
1、近年企业不良行为记录情况
2、在施工程以及近年已竣工工程合同履行情况
3、其他
备注：1、企业不良行为记录情况主要是近年投标人在工程建设过程中因违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和职业行为规范，经县级以上建设行政主管部分或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。
1、合同履行情况主要是投标人近年所承接工程和已竣工工程是否按合同约定的工期、质量、安全等履行合同义务，对未竣工工程合同履行情况还应重点说明非不可抗力解除合同（如果有）的原因的具体情况，等等。
七、投标文件技术部分格式
一、施工组织设计
1 投标人应编制递交完整的施工组织设计。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形势阐述说明各部分分项工程的施工方法，拟投入的主要材料、施工机械设备、劳动力采购、运输、使用、计划安排等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织实施，同时应对关键程序、复杂环节重点提出向相应技术措施。
2 施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表， 图表及格式要求附后。
2.1拟投入的主要施工机械设备表
2.2计划开、竣工日期和施工进度网络图
1 投入的主要施工机械设备表
| 序号 |
机械或设备名称 |
型 号规 格 |
数 量 |
国 别 产 地 |
制 造年 份 |
额 定功 率（kw） |
生 产 能 力 |
用于施工部门 |
备注 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投 标 人: (盖章)
法定代表人或委托代理人: (签字或盖章) 日期 : 年 月 日
2 计划开、竣工日期和施工进度网络图
1．投标人应提供施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期，详细写明工期保证措施。中标的投标人应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。
2. 施工进度表可应用关键线路网络图（或横道图）表示， 说明计划开工日期的各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。
3. 施工进度计应与施工组织设计相适应。
4. 保证工期目标实施的措施。
附表-分部分项工程量清单
| 序号 |
项目编码 |
项目名称 |
项目特征描述 |
计量单位 |
工程量 |
金额（元） |
| 综合单价 |
合价 |
其中 |
| 暂估价 |
| |
|
应急照明 |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
030411001015 |
配管 |
1.名称:穿线管
2.材质:JDG
3.规格:16
4.配置形式:暗敷 |
m |
1447.6 |
|
|
|
| 2 |
030411004005 |
配线 |
1.名称:铜芯线
2.配线形式:管内
3.规格:WDZN-BYJ(F)-2.5 |
m |
5803.57 |
|
|
|
| 3 |
030412001002 |
普通灯具 |
1.名称:LED应急灯
2.规格:2*3W
3.类型:自带蓄电池
4.安装高度:距地2.5m |
套 |
70 |
|
|
|
| 4 |
030412001003 |
普通灯具 |
1.名称:安全出口标志灯
2.规格:LED 1W
3.类型:自带蓄电池
4.安装高度:门上0.2m |
套 |
26 |
|
|
|
| 5 |
030412001004 |
普通灯具 |
1.名称:双向疏散指示灯
2.规格:LED 1W
3.类型:自带蓄电池
4.安装高度:距地0.5m或2.4m吊装 |
套 |
49 |
|
|
|
| 6 |
030412001005 |
普通灯具 |
1.名称:单向疏散指示灯
2.规格:LED 1W
3.类型:自带蓄电池
4.安装高度:距地0.5m或2.4m吊装 |
套 |
3 |
|
|
|
| 7 |
030412005001 |
荧光灯 |
1.名称:单管荧光灯（带防眩光罩）
2.规格:1*28W(自带蓄电池)
3.安装形式:吊装 |
套 |
9 |
|
|
|
| 8 |
030412005002 |
荧光灯 |
1.名称:双管荧光灯（带防眩光罩）
2.规格:2*36W(自带蓄电池)
3.安装形式:吊装 |
套 |
3 |
|
|
|
| |
|
分部小计 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
自动喷淋 |
|
|
|
|
|
|
| 本页小计 |
|
|
| 序号 |
项目编码 |
项目名称 |
项目特征描述 |
计量单位 |
工程量 |
金额（元） |
| 综合单价 |
合价 |
其中 |
| 暂估价 |
| 9 |
030901001001 |
水喷淋钢管 |
1.安装部位:室内
2.材质:内外壁热镀无缝钢管
3.规格:DN15
4.连接形式:螺纹
5.压力试验及冲洗设计要求:见设计说明
6.:防结露保温 |
m |
74.2 |
|
|
|
| 10 |
030901001002 |
水喷淋钢管 |
1.安装部位:室内
2.材质:内外壁热镀无缝钢管
3.规格:DN25
4.连接形式:螺纹
5.压力试验及冲洗设计要求:见设计说明
6.保温:防结露保温 |
m |
1081.99 |
|
|
|
| 11 |
030901001003 |
水喷淋钢管 |
1.安装部位:室内
2.材质:内外壁热镀无缝钢管
3.规格:DN32
4.连接形式:螺纹
5.压力试验及冲洗设计要求:见设计说明
6.保温:防结露保温 |
m |
491.2 |
|
|
|
| 12 |
030901001004 |
水喷淋钢管 |
1.安装部位:室内
2.材质:内外壁热镀无缝钢管
3.规格:DN40
4.连接形式:螺纹
5.压力试验及冲洗设计要求:见设计说明
6.保温:防结露保温 |
m |
187.09 |
|
|
|
| 13 |
030901001005 |
水喷淋钢管 |
1.安装部位:室内
2.材质:内外壁热镀无缝钢管
3.规格:DN50
4.连接形式:螺纹
5.压力试验及冲洗设计要求:见设计说明
6.保温:防结露保温 |
m |
256.96 |
|
|
|
| 本页小计 |
|
|
| 序号 |
项目编码 |
项目名称 |
项目特征描述 |
计量单位 |
工程量 |
金额（元） |
| 综合单价 |
合价 |
其中 |
| 暂估价 |
| 14 |
030901001006 |
水喷淋钢管 |
1.安装部位:室内
2.材质:内外壁热镀无缝钢管
3.规格:DN65
4.连接形式:螺纹
5.压力试验及冲洗设计要求:见设计说明
6.保温:防结露保温 |
m |
4.94 |
|
|
|
| 15 |
030901001007 |
水喷淋钢管 |
1.安装部位:室内
2.材质:内外壁热镀无缝钢管
3.规格:DN80
4.连接形式:螺纹
5.压力试验及冲洗设计要求:见设计说明
6.保温:防结露保温 |
m |
68.83 |
|
|
|
| 16 |
030901001008 |
水喷淋钢管 |
1.安装部位:室内
2.材质:内外壁热镀无缝钢管
3.规格:DN100
4.连接形式:卡箍
5.压力试验及冲洗设计要求:见设计说明
6.保温:防结露保温 |
m |
130.06 |
|
|
|
| 17 |
030901001009 |
水喷淋钢管 |
1.安装部位:室内
2.材质:内外壁热镀无缝钢管
3.规格:DN125
4.连接形式:卡箍
5.压力试验及冲洗设计要求:见设计说明
6.保温:防结露保温 |
m |
39.88 |
|
|
|
| 18 |
030901001010 |
水喷淋钢管 |
1.安装部位:室内
2.材质:内外壁热镀无缝钢管
3.规格:DN150
4.连接形式:卡箍
5.压力试验及冲洗设计要求:见设计说明
6.保温:防结露保温 |
m |
266.42 |
|
|
|
| 19 |
030901003001 |
水喷淋(雾）喷头 |
1.材质:易熔合金型
2.规格、型号:DN15
3.连接形式:螺纹
4.装饰盘设计要求:详见设计说明 |
个 |
828 |
|
|
|
| 本页小计 |
|
|
| 序号 |
项目编码 |
项目名称 |
项目特征描述 |
计量单位 |
工程量 |
金额（元） |
| 综合单价 |
合价 |
其中 |
| 暂估价 |
| 20 |
030901006001 |
水流指示器 |
1.规格、型号:DN150
2.连接形式:法兰连接 |
个 |
6 |
|
|
|
| 21 |
030901008001 |
末端试水装置 |
1.规格:DN25
2.组装形式:见设计 |
组 |
3 |
|
|
|
| 22 |
030901012001 |
消防水泵接合器 |
1.安装部位:室内
2.型号、规格:SQS150-A型（地上式）
3.安装要求:详见L13S4-28 |
套 |
2 |
|
|
|
| 23 |
031002003016 |
套管 |
1.名称、类型:柔性防水套管
2.材质:钢质
3.规格:DN150
4.填料材质:见设计 |
个 |
2 |
|
|
|
| 24 |
031002003017 |
套管 |
1.名称、类型:一般穿墙套管
2.材质:钢质
3.规格:DN150
4.填料材质:见设计 |
个 |
3 |
|
|
|
| 25 |
031003001002 |
螺纹阀门 |
1.类型:自动排气阀
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN25 |
个 |
5 |
|
|
|
| 26 |
031003001003 |
螺纹阀门 |
1.类型:泄水阀
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN50
4.连接形式:螺纹 |
个 |
3 |
|
|
|
| 27 |
031003003001 |
焊接法兰阀门 |
1.类型:遥控信号阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接 |
个 |
7 |
|
|
|
| 28 |
031003003002 |
焊接法兰阀门 |
1.类型:闸阀
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN150
4.连接形式:法兰 |
个 |
2 |
|
|
|
| 29 |
031003003003 |
焊接法兰阀门 |
1.类型:湿式报警阀
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN150
4.连接形式:法兰 |
个 |
2 |
|
|
|
| 30 |
031003003004 |
焊接法兰阀门 |
1.类型:截止阀
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN100
4.连接形式:法兰
5.其它:带有指示启闭装置 |
个 |
3 |
|
|
|
| 本页小计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 |
项目编码 |
项目名称 |
项目特征描述 |
计量单位 |
工程量 |
金额（元） |
| 综合单价 |
合价 |
其中 |
| 暂估价 |
| 31 |
031003003005 |
焊接法兰阀门 |
1.类型:止回阀
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN100
4.连接形式:法兰 |
个 |
2 |
|
|
|
| 32 |
031003003006 |
焊接法兰阀门 |
1.类型:流量开关
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰 |
个 |
1 |
|
|
|
| 33 |
031003009006 |
补偿器 |
1.类型:波纹伸缩节
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰 |
个 |
2 |
|
|
|
| |
|
分部小计 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
消火栓系统 |
|
|
|
|
|
|
| 34 |
030211003001 |
循环水泵 |
1.名称:配套水泵
2.型号:见设计说明 |
台 |
2 |
|
|
|
| 35 |
030901002001 |
消火栓钢管 |
1.安装部位:室内
2.材质:热侵镀锌钢管
3.规格:DN65
4.连接形式:卡箍
5.压力试验及冲洗设计要求:详见设计要求 |
m |
45.44 |
|
|
|
| 36 |
030901002002 |
消火栓钢管 |
1.安装部位:室内
2.材质:热侵镀锌钢管
3.规格:DN100
4.连接形式:卡箍
5.压力试验及冲洗设计要求:详见设计要求 |
m |
417.95 |
|
|
|
| 37 |
030901010001 |
室内消火栓 |
1.安装方式:室内、栓口距地1.1m
2.型号、规格:单栓、SN65普通型
3.要求:详见L13S4-11(甲型) |
套 |
33 |
|
|
|
| 38 |
030901010002 |
室内消火栓 |
1.名称:试验用消火栓
2.型号、规格:SG24A65-J
3.要求:详见L13S4-17 |
套 |
1 |
|
|
|
| 39 |
030901013001 |
灭火器 |
1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器
2.规格、型号:MF/ABC6 |
具 |
122 |
|
|
|
| 40 |
031002003018 |
套管 |
1.名称、类型:柔性防水套管
2.材质:钢质
3.规格:DN100 |
个 |
2 |
|
|
|
| 本页小计 |
|
|
| 序号 |
项目编码 |
项目名称 |
项目特征描述 |
计量单位 |
工程量 |
金额（元） |
|
| 综合单价 |
合价 |
其中 |
|
| 暂估价 |
|
| 41 |
031002003019 |
套管 |
1.名称、类型:一般穿墙套管
2.材质:钢质
3.规格:DN100 |
个 |
21 |
|
|
|
|
| 42 |
031003001004 |
螺纹阀门 |
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹 |
个 |
4 |
|
|
|
|
| 43 |
031003001005 |
螺纹阀门 |
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹 |
个 |
1 |
|
|
|
|
| 44 |
031003001006 |
螺纹阀门 |
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:螺纹 |
个 |
4 |
|
|
|
|
| 45 |
031003001007 |
螺纹阀门 |
1.类型:消声止回阀
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:螺纹 |
个 |
2 |
|
|
|
|
| 46 |
031003003007 |
焊接法兰阀门 |
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰 |
个 |
2 |
|
|
|
|
| 47 |
031003003008 |
焊接法兰阀门 |
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:法兰 |
个 |
13 |
|
|
|
|
| 48 |
031003003009 |
焊接法兰阀门 |
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN80
3.连接形式:法兰 |
个 |
1 |
|
|
|
|
| 48’ |
031003003002 |
焊接法兰阀门 |
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰 |
个 |
39 |
|
|
|
|
| 49 |
031003003010 |
焊接法兰阀门 |
1.类型:安全阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰 |
个 |
1 |
|
|
|
|
| 50 |
031003003011 |
焊接法兰阀门 |
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰 |
个 |
3 |
|
|
|
|
| 51 |
031003003012 |
焊接法兰阀门 |
1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:卡箍 |
个 |
2 |
|
|
|
|
| 52 |
031003003013 |
焊接法兰阀门 |
1.类型:流量开关
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰 |
个 |
1 |
|
|
|
|
| 53 |
031003009007 |
补偿器 |
1.类型:波纹伸缩节
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:卡箍 |
个 |
6 |
|
|
|
|
| 本页小计 |
|
|
|
| 序号 |
项目编码 |
项目名称 |
项目特征描述 |
计量单位 |
工程量 |
金额（元） |
|
| 综合单价 |
合价 |
其中 |
|
| 暂估价 |
|
| 54 |
031006004001 |
气压罐 |
1.名称:隔膜式气压罐
2.型号、规格:SQL1000*0.6
3.安装方式:见设计说明 |
台 |
1 |
|
|
|
|
| 55 |
031006015001 |
水箱 |
1.材质、类型:不锈钢消防水箱
2.型号、规格:5000*3000*2000
3.安装要求:包含所有配套设施
4.保温:见设计说明 |
套 |
1 |
|
|
|
|
| 56 |
03B008 |
压力表 |
1.规格:DN20 |
个 |
1 |
|
|
|
|
| |
|
分部小计 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
自动报警系统 |
|
|
|
|
|
|
|
| 57 |
030411001016 |
配管 |
1.名称:穿线管
2.材质:SC
3.规格:15
4.配置形式:暗敷 |
m |
54.9 |
|
|
|
|
| 58 |
030411001017 |
配管 |
1.名称:穿线管
2.材质:SC
3.规格:20
4.配置形式:暗敷 |
m |
3409.4 |
|
|
|
|
| 59 |
030411001018 |
配管 |
1.名称:穿线管
2.材质:SC
3.规格:25
4.配置形式:暗敷 |
m |
8.7 |
|
|
|
|
| 60 |
030411001019 |
配管 |
1.名称:穿线管
2.材质:JDG
3.规格:25
4.配置形式:暗敷 |
m |
26 |
|
|
|
|
| 61 |
030411001020 |
配管 |
1.名称:穿线管
2.材质:JDG
3.规格:16
4.配置形式:暗敷 |
m |
11.3 |
|
|
|
|
| 62 |
030411002004 |
线槽 |
1.名称:金属线槽
2.规格:MR-100*100 |
m |
131.05 |
|
|
|
|
| 63 |
030411004006 |
配线 |
1.名称:铜芯线
2.配线形式:管内
3.规格:WDZN-BV2.5 |
m |
73.2 |
|
|
|
|
| 64 |
030411004007 |
配线 |
1.名称:铜芯线
2.配线形式:线槽内
3.规格:WDZN-BV2.5 |
m |
210.2 |
|
|
|
|
| 本页小计 |
|
|
|
| 序号 |
项目编码 |
项目名称 |
项目特征描述 |
计量单位 |
工程量 |
金额（元） |
|
| 综合单价 |
合价 |
其中 |
|
| 暂估价 |
|
| 65 |
030411004008 |
配线 |
1.名称:铜芯线
2.配线形式:管内
3.型号、规格:WDZN-KVV-5*1.5 |
m |
78.86 |
|
|
|
|
| 66 |
030411004009 |
配线 |
1.名称:铜芯线
2.配线形式:管内
3.型号、规格:WDZN-RVS-2*1.5 |
m |
2381.88 |
|
|
|
|
| 67 |
030411004010 |
配线 |
1.名称:铜芯线
2.配线形式:管内
3.型号、规格:WDZN-BRV-2*4 |
m |
704.34 |
|
|
|
|
| 68 |
030411004011 |
配线 |
1.名称:铜芯线
2.配线形式:管内
3.型号、规格:WDZN-KYJV-2*1.5 |
m |
296.93 |
|
|
|
|
| 69 |
030411004012 |
配线 |
1.名称:铜芯线
2.配线形式:线槽内敷设
3.型号:WDZN-RVS-2*1.5 |
m |
448.27 |
|
|
|
|
| 70 |
030411004013 |
配线 |
1.名称:铜芯线
2.配线形式:线槽内敷设
3.型号:WDZN-BVR-2*4 |
m |
318.67 |
|
|
|
|
| 71 |
030411004014 |
配线 |
1.名称:铜芯线
2.配线形式:线槽内敷设
3.型号:WDZN-KYJV-2*1.5 |
m |
231.79 |
|
|
|
|
| 72 |
030411004015 |
配线 |
1.名称:铜芯线
2.配线形式:线槽内敷设
3.型号:WDZN-KVV-5*1.5 |
m |
146.28 |
|
|
|
|
| 73 |
030411005001 |
接线箱 |
1.名称:接线端子箱
2.规格:见设计
3.安装形式:距地1.5米明装（电井内） |
个 |
6 |
|
|
|
|
| 74 |
030904001001 |
点型探测器 |
1.名称:感烟探测器
2.规格:JTY-GD-ZH6503
3.类型:吸顶 |
个 |
215 |
|
|
|
|
| 75 |
030904001002 |
点型探测器 |
1.名称:气体探测器
2.类型:自定 |
个 |
2 |
|
|
|
|
| 76 |
030904001003 |
点型探测器 |
1.名称:温感探测器
2.规格:JTW-A2-ZH6504
3.类型:吸顶 |
个 |
11 |
|
|
|
|
| 77 |
030904003001 |
按钮 |
1.名称:消火栓按钮
2.规格:J-SAP-3000X |
个 |
27 |
|
|
|
|
| 本页小计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 |
项目编码 |
项目名称 |
项目特征描述 |
计量单位 |
工程量 |
金额（元） |
| 综合单价 |
合价 |
其中 |
| 暂估价 |
| 78 |
030904005001 |
声光报警器 |
1.名称:声光报警器
2.规格:J-3143
3.安装形式:距地2.5m暗装 |
个 |
21 |
|
|
|
| 79 |
030904006001 |
消防报警电话插孔(电话） |
1.名称:带电话插孔手动报警按钮
2.规格:J-SAP-3000AT
3.安装方式:距地1.3m暗装 |
个 |
13 |
|
|
|
| 80 |
030904006002 |
消防报警电话插孔(电话） |
1.名称:消防电话
2.规格:J-1551
3.安装方式:距地1.3m明装 |
个 |
4 |
|
|
|
| 81 |
030904008001 |
模块(模块箱） |
1.名称:监控模块
2.安装形式:安装在模块箱内 |
台 |
3 |
|
|
|
| 82 |
030904008002 |
模块(模块箱） |
1.名称:输入输出模块
2.规格:J-3121
3.安装形式:安装在模块箱内 |
台 |
25 |
|
|
|
| 83 |
030904017001 |
报警联动一体机 |
1.规格、线制:见设计
2.控制回路:见设计
3.安装方式:见设计
4.包括内容:消防控制室内所有设备 |
台 |
1 |
|
|
|
| 84 |
03B012 |
闭门器 |
1.名称:电动闭门器 |
台 |
3 |
|
|
|
| 85 |
03B013 |
隔离器 |
1.名称:短路隔离器
2.规格型号:J-3004
3.安装方式:距地2.5m明装 |
个 |
15 |
|
|
|
| 86 |
03B014 |
火灾显示器 |
1.名称:显示器
2.型号:J-2002
3.安装形式:距地1.3m暗装 |
台 |
3 |
|
|
|
| 87 |
030904007001 |
消防广播(扬声器） |
1.名称:扬声器
2.功率:ZH4531-3W
3.安装方式:距地2.5m |
个 |
39 |
|
|
|
| |
|
分部小计 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
措施项目 |
|
|
|
|
|
|
| 88 |
031301017001 |
脚手架搭拆 |
|
项 |
1 |
|
|
|
| 89 |
031301018001 |
其他措施 |
|
|
1 |
|
|
|
| |
|
分部小计 |
|
|
|
|
|
|
| 本页小计 |
|
|
补充说明：
1、招标清单中无消防设备电源监控系统，此项工程是否综合考虑在报价中？配管配线清单项目工程量是否包含此项目工程量？
答：消防电源监控模块为配电箱自带，消防电源监控主机为配电箱厂家提供，消防只做通讯线路和安装消防电源监控主机。
2、招标清单中无电气火灾监控系统，此项工程是否综合考虑在报价中？配管配线清单项目工程量是否包含此项目工程量？
答：电气火灾探测器为配电箱自带，电气火灾报警主机为配电箱厂家提供，消防只做通讯线路和安装电气火灾报警主机。
3、防火门监控系统信号线及电源线图纸未注明规格型号，配管配线清单项目工程量是否包含防火门监控系统信号线及电源线？
答：包含
4、消防水系统管道防结露保温做法不明确。
答：采用B1级难燃柔性泡沫橡塑保温，保温层厚度：管径≤DN32时为25mm，DN40≤管径≤DN80时采用30mm，DN100≤管径≤DN200时采用34mm,外敷PAP作保护层。
5、招标文件第51页“3、消防泵控制线（水位线、报警电话、起泵线等）自泵房引入消防控制室”，消防泵控制线是否在本次招标范围内？消防泵房位置不明确，控制线规格型号不明确。
答：消防泵房位置见车库图纸，附电子图。
6.清单项83项控制室设备图纸设计包含（电气火灾报警主机，消防电源监控系统，气体灭火主机，防火门监控主机，报警联动主机，CRT显示器），本次招标是否包含 ： 电气火灾报警系统中的电气火灾探测器及通讯线路？消防电源监控系统中的电源电压探测器及通讯线路？
答：（1）电气火灾探测器为配电箱自带，电气火灾报警主机为配电箱厂家提供，消防只做通讯线路和安装电气火灾报警主机；
（2）消防电源监控模块为配电箱自带，消防电源监控主机为配电箱厂家提供，消防只做通讯线路和安装消防电源监控主机；
（3）其余与消防有关的均由消防完成。
7、招标文件中提到电气火灾漏电探测器及电气火灾漏电主机由配电箱供货商提供，那设备穿线是否由消防施工？
答：是，并安装。
8、应急照明系统中，图纸上有两个应急照明配电箱，但给的工程量清单中没有，是否增加？
答：不增加，已计入总承包。
9、消火栓系统或喷淋系统中，图纸总说明消防管道用热镀锌钢管，但给的工程量清单中消防管道材质为内外壁热度无缝钢管，材质不一致，是否更改？
答：自喷管道改为热镀锌管。
10、工程量第10项：水喷淋钢管DN25给定的工程量与图纸工程量不符，是否重新定量？
答：自行考虑到报价中。
11、工程量第20项：水流指示器DN150，图纸工程量为6个，给定工程量为3个，是否更改？
答：清单已调整。
12、工程量第22项：消防水泵接合器，图纸工程量为2套，给定工程量为1套，是否更改？
答：清单已调整。
13、工程量第34项：循环水泵一项是否包含控制柜，还是另加？
答：否，已计入总承包，只计算连线。
14、工程量第47项：蝶阀DN65，图纸工程量为13个，给定工程量为1个，是否更改？
答：清单已调整。
15、工程量第53项：波纹伸缩节DN100，图纸工程量为6个，给定工程量为4个，是否更改？
答：清单已调整。
16、工程量第82项：输入输出模块，图纸工程量为27个，给定工程量为25个，是否更改？
答：按清单，可根据招标文件要求自行考虑入报价中。
17、倒流防止器DN32图纸工程量4个，给定工程量缺项是否增加？
答：根据招标文件要求自行考虑入报价中。
18、蝶阀DN100图纸工程量41个，给定工程量缺项是否增加？
答：清单已调整。工程量有疑问，可根据招标文件综合考虑入报价中。
19、阀门井图纸工程量2座，给定工程量缺项是否增加？
答：否。
20、橡胶软接头DN32图纸工程量4个，给定工程量缺项是否增加？
答：根据招标文件要求自行考虑入报价中。
21、压力表图纸工程量1块，给定工程量缺项是否增加？
答：根据招标文件要求自行考虑入报价中。
22、输入模块图纸工程量49个，给定工程量缺项是否增加？
答：根据招标文件要求自行考虑入报价中。
23、液位显示仪图纸工程量1套，给定工程量缺项是否增加？
答：包含到整套水箱中
24、广播模块图纸工程量3个，给定工程量缺项是否增加？
答：根据招标文件要求自行考虑入报价中。
